工程门安装合同优秀8篇
合同的灵活调整和改进是确保其适应实际情况的重要手段，合同的制定是为了保护双方的利益，确保交易的顺利进行，加分文档网小编今天就为您带来了工程门安装合同优秀8篇，相信一定会对你有所帮助。
工程门安装合同篇1
发包人（甲方）：
地址：
承包人（乙方）：
地址：
甲乙双方就______________________项目的石雕工程制作安装达成一致意见，由乙方承包甲方的该项工程，为明确双方权利、义务，达成如下协议，双方遵照执行。
一、工程概况
1、项目名称：
2、安装地点：
3、承包范围：
4、石雕规格：
5、合同总价：
二、制作期限
合同签订后三日内开工，计划完工期限：________年________月________日。
三、付款方式
1、本合同签订之日，甲方向乙方预付总工程30%为预付款，即人民币____________元。
2、石雕安装后，经甲方验收并签字认可后，甲方于七日内支付总工程款余款70%，即人民币_____________元。
3、付款方式为：现金或转账支付。
四、权利与义务
1、甲方务必根据本合同签订的付款方式及时支付乙方相应款项；
2、由于甲方不按照约定的付款方式及时支付款项给乙方，由此造成的工期延误由甲方承担责任；
3、按甲方要求，乙方应组织熟练专业技术人员制作，达到高标准艺术水平等要求。
4、乙方必须按照甲方的质量要求完成制作，工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。
五、违约责任
1、甲方未能在合同约定的期限内向乙方足额支付工程款，每迟付一日，应向乙方支付本合同款项千分之一的违约金。
2、乙方未能在合同约定的期限内完工，每延迟交付一日，每日应向甲方支付本合同总款千分之一的违约金。
3、在合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者不能完全履行的，责任方均应赔偿守约方因此受到的所有损失。
六、不可抗力、不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时，双方均有责及时采取措施避免损失和损失的扩大，并及时互相通报情况。
七、争议的解决方式
1、本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
2、因本合同之履行发生争议，应由双方友好协商解决，协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。
八、附则
1、本合同自甲乙双方签署后生效。本合同正本一式______份，甲乙双方各执______份。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，若协商后达成补充协议，则补充协议与本合同具有同等效力。
甲方：
代表人：
联系方式：
工程所在地：
签订时间：________年______月______日
乙方：
责任人：
联系方式：
工程所在地：
签订时间：________年______月______日
工程门安装合同篇2
甲方：
乙方：
为了明确在施工过程中的权力和义务，根据合同法的有关条文，经过双方协商，本着平等互利的原则，签订以下合同，共同遵守。
一、 工程概况：
1、工程名称：
2、工程内容：
3、承包方式：包工、包料
二、工程质量：合格
三、其他要求：本工程采用忠旺60平开系塑材(白色），玻璃采用4㎜厚。
四、验收标准：严格执行国家标准，行业规范验收标准。窗框材料及五金配件进场按样板窗及样品验收，窗制作安装应符合图纸设计要求及施工验收规范。
五、结算方式，以实际面积据实结算，塑钢窗以212元/平米 本价格不含税金。
六、付款方式：窗框进场后，经建设单位、监理公司、施工单位检验合格付窗的40%，窗框安装验收合格后，在玻璃安装前付至65%，其余待工程交工后留足保修金后一次性付清。
七、保修：
1.保修期为一年，在质保期间乙方保证随叫随到处理因质量发生的问题，如不能及时到位，甲方有权另行安排人员进行细修，所发生的费用由乙方质保金中支出。
2.保修金比例：总价的5%。
八、资料整理：乙方必须提供所有材料，原材料试验由乙方负责。
九、安全协议：乙方必须遵守有关国家操作施工规范，安全规范，正确施工;确保施工人员的人身安全，出现因施工造成的人身事故及其他连带责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。
十、进入工地前甲方向乙方技术交底，图纸解释，并制定有关施工现场管理制度质量具体要求;乙方理解并认识后必须遵守服从甲方的`技术质量要求及各项管理制度，如有违反，甲方有权对乙方进行经济处罚，甚至责令乙方停工退场，所造成一切损失均由乙方自行承担。(注：甲方指房地产开发公司和土建施工方）
十一、甲方保证施工负责人常驻施工现场解决施工中出现的问题，并对质量和施工技术随时监控，出现问题及时通知乙方并责令乙方限时整改;乙方如不遵从甲方可责令乙方停工撤离。并追究损失。
十二、如有未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，签字后生效，
甲方签字(盖章） 乙方签字(盖章）
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
工程门安装合同篇3
建设单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则，经双方协商达成如下合同条款。
一、 工程概况
1、 工程名称:
2、 建设单位:
3、 工程地点:
4、 承包方式:包工、包料
5、 工程承包范围:
6、 工程施工内容:
二、 材料质量及配置标准
1、 地暖管道:采用pe-rt管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。
2、 分集水器、保温材料、钢丝网:以施工蓝图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，品牌由建设方指定。
3、 管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。
4、 上述提及的材料质量及配置标准必须达到中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程(jgj142-20xx j365-20xx)》及甲方约定的要求。
5、 按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。
三、工期
在具备施工条件下，自甲方发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
1、连续停水或停电8小时以上。
2、非乙方原因甲方要求临时停工的。
3、修改设计方案或增加工程量。
4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。 5、其它原因导致已敷设保压管道，在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。
6、不按合同约定付款时。
鉴于铜制分集水器容易丢失，在具备防盗条件(门窗安装完毕)后提前15天通知安装分集水器，并由掌握钥匙一方负责保护。
四、工程质量:合格
五、工程造价及付款方式
1、合同总价为人民币: 元。
2、工程款支付:
(1) 合同签订生效后，人员材料进工地5个工作日内，预付总价款的30%作为工程预付款。
(2) 其余款项按工程月进度的90%付款。地暖工程完工经甲方、监理验收合格后，5个工作日内付至全部工程款的95%，预留工程总造价的.5%作为质保金。质保金在两个采暖期满后5个工作日内全部付清。
六、甲方责任
1、签订合同时向乙方提供全套图纸(包括变更)及有关文件。 2、出现变更设计时，提前7个工作日办理工程变更手续并及时书面通知乙方。
3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。
4、配合总包单位、监理监督工程质量及进度，组织中间验收、变更签证及地暖施工完工验收并签字。
5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所，水、电费由乙方负责。
6、地暖工程完工后，甲方在收到乙方的将决算30日内审批完毕。
七、乙方责任
1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、餐厅温度18°c.卫生间20°c须辅助采暖。
2、乙方的材料必须达到中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程|(jgj 142-20xx j 3645-20xx)》及甲方约定的要求，并应甲方要求提供工程施工材料的有关证明文件，入场时需经监理方、甲方验收合格后方可使用。 3、乙方在施工期间采取严格的安全防护措施，保证施工的安全，如发生安全事故乙方自负。乙方严格按照甲方职业健康安全方针和职业健康管理目标做好管理工作过。
4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理，遵纪守法和遵守现场各项管理制度，在工人进场前切实进行安全教育，按施工安全规范的规定，采取有效地安全防范措施，确保施工安全和人身安全。
5、乙方必须在入场施工前7个工作日，将施工组织设计报监理、甲方审核确认后，方可实施。
6、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。
7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。
8、对该分项工程质量负完全责任。
八、保修责任
工程保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。
在保修期内，工程出现管材质量问题，乙方应在接到通知后先予以维修，同时请当地质量检测部门鉴定，属乙方材料、施工问题的，乙方应无条件予以维修，并承担相应的赔偿责任;非乙方原因的地暖工程维修，乙方收取维修材料费用及试压人工费150元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知，两日内不派人维修，甲方有权直接委托他人维修，费用从质保金中扣除。
九、争议解决
本合同执行过程中发生争议，由当事双方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可向当地人民法院起诉。
十、合同生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。工程验收合格，竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满，并结算款项后，保修条款终止。合同终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协议、保密等义务。
十一、其它约定
1、有本合同内容未包含的其它事宜，可经双方协商同意签订补充协议，与本合同有同等法律效力。
2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字之日起正式生效。
建设单位:
承包单位:
年月日:
工程门安装合同篇4
合同编号：
签约地点：
需方：
地址：
电话：
传真：
法定代表人：
签约代表：
供方：
地址：
电话：
传真：
法定代表人：
签约代表 ：
本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：
一、产品名称：
该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。
新、排风机采用应达风机。
付款方式：
1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款 元,供方组织设备、调试的准备。
2、需方指定日期xx年 月 日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。
3、工程进展 时,需方再向供方提供工程安装费 元。
4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付 元,以及部分加工设备( 咬口机、台钻、无齿锯等)。
5、xx年 月 日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。
6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。
7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。
二、技术说明：
1、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)
2、系统说明(见附表)
3、主要设备技术参数(见附表)
4、运行费用分析(见附表)
三、工程内容：
说明：本工程为后续接手工程。
1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。
2、空调制冷、热水系统的安装调试。
3、空调控制系统的安装调试。
4、空调水泵系统的安装调试。
5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。
6、排风、新风管道系统的安装调试。
7、风机减振、消音系统的安装调试。
8、新风机组的制作、安装、调试。
四、设备运输及安全：
1、需方责任
需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。
2、供方责任
供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。
五、质保期：
1、空调系统整体部分：
设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。
2、空调系统风机盘管部分：
设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。
六、安装：
1、严格按进行施工。2、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。
3、严格实行。4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。
5、施工工期：
l 空调系统主体部分10天。排风系统5天。
l 其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。
七、售后服务：
1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行零部件更换及维修;若因需方提供产品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理， 免费进行维修，收取相应材料成本费。
2、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行维修，收取相应材料成本费。
3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。
4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为b级监控对象。
b级监控单位工作内容：
l 详细的客户档案(需供方配合提供)
l 客户空调系统运行、维修记录
l 季节性设备保养、调试记录
l 定期预警记录
l 专人负责及交接记录
5、供方将不定期进行季节性客户走访。
6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。
7、开通24小时技术支持电话：139-40404619
八、需方责任：
1、提供合理的施工现场。
2、提供不小于10平米的库房。
3、提供专职现场协调人员。
4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。
5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。
6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。
7、有义务对供方的工程价格进行保密。
九、供方责任：
1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。
2、供方有义务协助需方采购各种材料， 并保证采购价格的合理性。
3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。
4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。
5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。
6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。
7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。
8、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。
9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。
十、合同附件：
1、施工明细图。
2、现场施工规范。
3、现场施工安全制度。
十一、工程变更说明：
1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。
2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。
3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。
4、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元 。超过 部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。
十二、不可抗力：
1、供需双方因不可抗力的`影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。
2、合同的价格不因不可抗力而改变。
十三、仲裁：
1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。
2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。
十四、 合同生效：
本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。
需方： 供方：
日期： 日期：
工程门安装合同篇5
编号：
甲方：
乙方：
甲方同意由乙方承包xx项目
水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
_________
二、工程地点：
_________
三、承包范围及工作内容：
室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。
四、承包方式
承包方式：
本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）
（1）室内水电工作内容：
1、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。
2、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。
3、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的`安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。
4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；
5、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；
6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。
（2）其他事项：
a、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；
b、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；
c、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；
d、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；
e、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；
f、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。
g、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。
五、承包单价及结算方式：
1、承包单价：
该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价 元/㎡。
2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。
3、结算方式：
本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；
结算条件
合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；
质量缺陷处理全部完成；
所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；
工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。
六、付款方式
（一）甲方工程款支付：
1、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月25日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月15日前进行支付。
2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%
进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%
进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的20%
进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的25%
进行计价；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙方支付到总价的95%；剩余5%
工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。
3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。
4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。
5、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。
七、材料条款
1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。
2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。
八、双方职责
双方职责
1、甲方职责
（1）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；
（2）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；
（3）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；
（4）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；
（5）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；
（6）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；
（7）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。
（8）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方职责
（1）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；
（2）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；
（3）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；
（4）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。
（5）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；
（6）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；
（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；
（8）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。
（9）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含2张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。
（10）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
（11）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。
九、安全
乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。
十、争议处理
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；
2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。
十一、合同期限
本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。
十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表：
乙方代表：
身份证号：
身份证号：
电话:
电话:
日期：
日期：
工程门安装合同篇6
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和建设工程的有关规定，经甲乙双方充分协商，并结合工程的具体情况，就甲方箱变及线路工程项目合同内容如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、承包范围：
二、合同总价
三、合同工期
四、付款方式
1、各种设备安装完毕，并经电业局验收合格，具备送电条件后三个工作日内，甲方一次性支付乙方合同余款，计人民币：壹拾伍万元整（150000.00）。
2、待工程施工后，甲方申报正式用电时，结余款项随正式用电施工时，一并支付。
五、质量保证
1、产品质保期壹年，在质保期内出现质量问题时，乙方在接到甲方通知后，24小时之内赶到现场进行处理，如果是产品质量出现问题，乙方免费予以维修或更换。因甲方操作使用不当引起的损坏，乙方在接到甲方通知后亦应及时赶到现场全力抢修，甲方付以成本费用。
2、质保期满，双方仍畅通供销渠道，乙方有义务协助处理所供设备出现的种种问题，并以优惠的价格提供备品件及现场服务费。
3、甲方保证该箱变在竣工后，转正式用电时，其外观及柜内元器件没有重大损坏或有轻微损坏，经维修不影响正常运行时，乙方保证该临电转为正式用电手续使用。
4、甲方保证全部正式用电量的接线点与临时接线点为同一接线点。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、协助乙方搞好施工现场的协调配合工作；
2、提供施工用水源及施工场所；
4、预算中含有基础费用
①预交电费5—10万元。
②临时用电押金500kv/190元/110w。
除以上两条外，乙方在办理手续过程中所产生的一切费用由乙方自行负责。
（二）乙方责任
施工过程中安全事故由乙方全部负责。
遵守地方政府、职能部门对现场施工的有关规定，做到安全、文明施工。根据国家电力部门要求的质量标准，验收规范施工并确保通过相关部门的验收合格并按甲方要求时间送电。
七、竣工验收和标准
1、竣工工程验收以国家电力部颁发的施工验收规范、质量标准为依据，正式成功送电为最终验收。提供完整的竣工资料贰套。
2、乙方须按合同约定的安装工程验收合格并按合同元宝时间送电。
八、违约责任
1、乙方未按合同规定的日期竣工（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天应偿付甲方按合同价款千分之一的逾期违约金（因甲方原因和人力不可抗拒原因造成的延误工期除外）；
2、甲方未按合同规定的日期付款，每逾期一天应偿付给乙方按合同价款千分之一的逾期违约金。
九、其他事宜
1、在执行本合同的过程中出现异议时，双方本着友好协商的原则去解决，如协商不成，均可向违约方对方法院起诉。
2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，经双方协商另签补充合同，补充合同具同等法律效力。
4、合同解除条件：本合同执行完毕。
此合同不作为正式电施工承诺，待正式电设计图纸确定后，同品牌低价位优先。
工程门安装合同篇7
甲方：_______________________
乙方：_______________________
根据中华人民共和国合同法和有关规定，经双方协商一致签订本合同：
一、工程项目
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________________________
3、工程范围和内容：___________________________
4、工程造价：全部工程预算造价人民币____________元
5、工程期限：全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。
6、施工前各项准备工作，根据双方协定及施工方案图，分别负责按时完成。
7、施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a、不可抗拒的灾害，被迫停工。
b、因甲方变更计划或变更施工图
8、工程所需的图纸有甲方负责提供。
9、工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
二、工程款结算
全部工程造价的结算方式，按下列规定办理。
1、以审查的.施工图预算加增减变更预算进行结算。
2、工程款拨付与结算办法，按双方协商的现行规定办理。
三、施工与设计变更
1、乙方根据甲方的质量标准施工，达到合格。
2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方，应以书面形式通知乙方，双方协商解决。
四、竣工验收、结算与保修
1、竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。
3、竣工工程验收，乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件：
（1）工程完工报告
（2）设备清单。
（3）工程分布图纸。
4、工程竣工验收后，乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修网络设备在三个月之内出现故障，乙方提供新品替换，如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内，公司将免费保修，或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机，包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内，但附件若在购机后初次使用时有问题，可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的，不属于产品保修范围之内。
五、违约责任和仲裁
1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，有乙方承担责任，负责解决未尽工程。
2、双方不得借故拖欠各种应付款项。
3、履行合同如有任何纠纷时，双方当事人应及时协商解决，协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
六、合同份数及有效期
本合同一式两份，有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章：______________________
经办人：________________________
电话：__________________________
地址：__________________________
签定时间：______年_____月_____日乙方盖章：______________________
经办人：________________________
电话：__________________________
地址：__________________________
签定时间：______年_____月_____日
工程门安装合同篇8
工程名称：
委托单位：
设计单位：
设计编号：
合同编号：
建筑安装工程设计合同订立合同双方：
建设单位：__________________，以下简称甲方；
设计单位：__________________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点
甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________
二、甲方的义务
１．甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
３．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
４．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
５．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务
１．乙方必须在一九____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。一九____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。
大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（２）。）
２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计的修改和停止
１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
五、设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的２０％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。
六、奖励与违约责任
１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取____％奖励乙方。
２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。
３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七、其它__________________________________________________________。
本合同自一九____年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉（仲裁和诉讼选择一种）。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份。
建设单位（甲方）： 设计单位（乙方）：
代表人： 代表人：
联系人： 联系人：
通讯处： 通讯处：
电话或电报： 电话或电报：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
一九____年____月____日订
附件1：
________设计项目收费表
┌─────────────────────────────────┐
│项目│项目│单位 │设计│单位造│工程款量│投资│设计费收│设计费│
│编号│名称│平方米│内容│价元／│平方米 │估算│费率(％)│（元）│
│____│____│______│____│平方米│________│（元）________│______│
│____│____│______│____│______│________│____│________│_____ │
│____│____│______│____│______│________│____│________│______│
│____│____│______│____│______│________│____│________│______│
│____│____│______│____│______│_______ │____│________│______│
│____│____│______│____│______│________│____│________│______│
│____│____│______│____│______│________│____│________│______│
│____│____│______│____│______│________│____│________│______│
│____│____│______│____│______│________│____│________│______│
│____│____│______│____│______│________│____│________│______│
├─────────────────────────────────┤
│本工程委托设计共 项 平方米 投资估算总计 元，估计设计费│
│总计 元。签订合同时由甲方付给乙方设计费５０％，暂按 元拨付。│
└─────────────────────────────────┘
注：投资估算为甲方所提，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。
建设单位：（盖章） 设计单位：（盖章）
基建负责人： 基建负责人：
签订收费协议 年 月 日
附件2：
___________工程设计补充协议书
编号：
本协议依据 号建筑设计合同签订，为原合同的附件。
业经 需编制 设计，双方协定：
一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料：
┌──────────────────────────────────┐
│ 序 号 │ 文件和资料名称 │ 交付日期（或期间） │
│____________│__________________________│__________________________│
│____________│__________________________│__________________________│
│___________ │__________________________│__________________________│
│____________│__________________________│__________________________│
└──────────────────────────────────┘
二、乙方在甲方按时提交上述文件，资料的前提下，应按时交付下列设计文件：
┌──────────────────────────────────┐
│序 号 │ 设计文件名称和内容 │ 交付日期 │
│__________│__________________________│____________________________│
│__________│__________________________│____________________________│
└──────────────────────────────────┘
建设单位 （盖章）设计单位： （盖章）
基建负责人： 设计室主任：
签订协议日期 年 月 日
